欧美日韩国产天堂_av激情在线观看_久久中文字幕国产_女王人厕视频2ⅴk_超在线视频97_欧美人妻精品一区二区三区_亚洲永久免费观看_天天干在线播放_成人av电影天堂_日本成人在线免费

襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民法院

民事判決書

（2015）鄂樊城民三初字第00786號(hào)

原告甲科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司），住所地：襄陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)深圳大道。組織機(jī)構(gòu)代碼：795****1-7。

法定代表人劉某寶，甲公司董事長(zhǎng)。

委托代理人朱濤、李彩云，湖北美侖律師事務(wù)所律師。一般授權(quán)代理。

被告中國(guó)乙建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙公司），住所地：襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街xxx號(hào)。組織機(jī)構(gòu)代碼：177xxxx3-9。

法定代表人胡二甫，乙公司總經(jīng)理。

委托代理人胡威、吳榮本，湖北志民律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)代理。

原告甲公司與被告乙公司建設(shè)工程分包合同糾紛一案，于2015年11月30日訴至本院，本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚蓪徟袉T張耀承獨(dú)任審判，于2016年3月18日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告甲公司的委托代理人朱濤、李彩云，被告乙公司的委托代理人胡威、吳榮本到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告甲公司訴稱，2012年5月20日，原告甲公司與被告乙公司簽訂《建設(shè)工程分包合同》，合同約定，被告將漢江宏源襄陽(yáng)碳化硅特種陶瓷項(xiàng)目1號(hào)聯(lián)合廠房鋼構(gòu)工程分包給原告施工，工程造價(jià)為3600000元，施工過(guò)程中根據(jù)被告要求增加價(jià)值262935.59元工程，工程總造價(jià)3862935.59元。合同簽訂后，原告依約完成了施工工程，并經(jīng)驗(yàn)收合格，被告向原告支付工程款3340000元，尚欠工程款522935.59元未付，經(jīng)原告多次交涉，被告拖欠未付。故請(qǐng)求判令被告向原告支付工程款522935.59元及利息，并從2012年9月15日被告確認(rèn)工程竣工之日起按日萬(wàn)分之三向原告支付至款項(xiàng)付清之日止的違約金。

被告乙公司辯稱，1、原、被告簽訂了兩份《建設(shè)工程分包合同》，雙方履行的是2012年4月15日簽訂的分包合同，而不是2012年5月20日簽訂的分包合同；2、原告未完成合同約定的施工任務(wù)，多項(xiàng)工程未施工，應(yīng)當(dāng)予以扣減工程款27961.64元，另外應(yīng)扣減原告電費(fèi)7011元，且雙方也未就涉案工程進(jìn)行結(jié)算，工程總造價(jià)未確定；3、原告未按合同約定及法律規(guī)定履行工程保修義務(wù)，被告代為保修產(chǎn)生保修費(fèi)用386705元應(yīng)從工程款中扣減；4、原告延誤工期，按照合同約定，原告應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，應(yīng)向被告支付違約金450000元，亦應(yīng)從應(yīng)付工程款中扣減。綜上，原告的訴訟請(qǐng)求缺乏事實(shí)與法律依據(jù)，訴訟請(qǐng)求不能成立。

經(jīng)審理查明，2012年4月16日，乙公司與漢江弘源襄陽(yáng)碳化硅特種陶瓷有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱漢江弘源公司）簽訂《施工合同》，漢江弘源公司將該公司x號(hào)樓聯(lián)合廠房鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)、辦公樓、消防水池工程發(fā)包由乙公司施工，工程總造價(jià)8186600元。2012年4月15日，中國(guó)乙建設(shè)有限公司貴陽(yáng)分公司（甲方）與甲公司（乙方）簽訂《建設(shè)工程分包合同》。合同主要約定，甲方將漢江宏源襄陽(yáng)碳化硅特種陶瓷項(xiàng)目1號(hào)聯(lián)合廠房鋼結(jié)構(gòu)工程發(fā)包給乙方施工，開(kāi)竣工日期為，自合同簽訂預(yù)付款到賬之日起65日內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)主體（主構(gòu)安裝完畢，屋面板施工完畢）完工，門窗自合同簽訂預(yù)付款到賬之日起90日內(nèi)完成，以不影響甲方生產(chǎn)作業(yè)為準(zhǔn)，因不可抗力因素（風(fēng)、暴、雨、雪、震等）造成竣工延期，則工期順延。乙方承包總價(jià)為3600000元，此報(bào)價(jià)僅為包工包料價(jià)，不含稅金，管理費(fèi)、工程報(bào)建費(fèi)等其他費(fèi)用，執(zhí)行總價(jià)合同的項(xiàng)目，其施工期間如因業(yè)主、甲方等原因引起工程量增減因素發(fā)生，按實(shí)結(jié)算，除上述原因外，造價(jià)一次包死，不再調(diào)整。付款方式為，合同簽訂三日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款50萬(wàn)元，一星期內(nèi)甲方再支付乙方40萬(wàn)元，付款達(dá)到工程總價(jià)款的25%，即90萬(wàn)元，乙方收到甲方第一筆預(yù)付款50萬(wàn)元后立即組織進(jìn)料加工，若甲方延長(zhǎng)付款日期，工期順延；乙方鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)3日內(nèi)，甲方支付乙方工程進(jìn)度款總造價(jià)的35%；主鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢3日內(nèi)，蓋彩鋼瓦之前，甲方支付乙方工程總價(jià)的35%，工程安裝完工后，自乙方提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告15日內(nèi)甲方支付到乙方工程總價(jià)款的98%，留2%質(zhì)保金，待工程竣工滿一年后15日內(nèi)支付乙方。甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期付款金額的日萬(wàn)分之三的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，同時(shí)工期順延。乙方不能按期交工，甲方除對(duì)其進(jìn)行每天5000元的罰款外，有權(quán)另行安排其他隊(duì)伍施工，增加的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。合同簽訂后，甲公司根據(jù)乙公司通知進(jìn)場(chǎng)施工。2014年4月21日，該工程制作了由建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位及相關(guān)人員共同簽證的《建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。工程驗(yàn)收全部合格，并載明“所完成的工程符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，履行了合同約定的內(nèi)容”。施工過(guò)程中，根據(jù)建設(shè)單位要求及由建設(shè)單位、監(jiān)理單位和乙公司共同制作的《工程簽證》載明的增加工程內(nèi)容，甲公司完成了造價(jià)為264381.3元的增加工程。乙公司應(yīng)支付合同約定的工程款3600000元、增加工程的工程款264381.3元，共計(jì)應(yīng)向甲公司支付工程款3864381.3元。施工過(guò)程中，乙公司分期共計(jì)向甲公司支付了工程款3340000元。

另查明，2012年5月20日，甲公司與乙公司又簽訂一份《建設(shè)工程分包合同》，合同內(nèi)容與雙方于2012年4月15日簽訂的《建設(shè)工程分包合同》基本一致，同日甲公司與乙貴陽(yáng)分公司還簽訂一份補(bǔ)充協(xié)議，約定2012年5月20日雙方簽訂的合同僅作為甲公司向乙公司辦理該項(xiàng)目審批手續(xù)的用途，該項(xiàng)目工程造價(jià)款與結(jié)算方式以雙方于2012年4月15日簽訂的《建設(shè)工程分包合同》為準(zhǔn)。

本院認(rèn)為，甲公司與乙貴陽(yáng)分公司簽訂的《建設(shè)工程分包合同》系合同雙方真實(shí)意思表示，不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效。原、被告雙方均應(yīng)按合同約定全面履行合同義務(wù)。甲公司按照合同約定及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成了合同約定的施工工程及根據(jù)乙公司要求增加的工程，并經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格。乙公司未按合同約定支付工程款，屬違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。被告乙公司辯稱，甲公司未完成合同約定的施工任務(wù)及保修義務(wù)，由乙公司代為完成和保修，其費(fèi)用應(yīng)當(dāng)從被告應(yīng)付工程中予以扣減。且雙方未就該工程進(jìn)行結(jié)算，工程總造價(jià)未確定。本院認(rèn)為，關(guān)于工程總造價(jià)，原、被告簽訂的建設(shè)工程分包合同約定，除施工期間如因業(yè)主，被告等原因引起的工程量增減因素發(fā)生據(jù)實(shí)結(jié)算外，工程造價(jià)一次包死、不再調(diào)整。雙方約定了該工程造價(jià)包干價(jià)3600000元，對(duì)所增加的工程造價(jià)已經(jīng)被告確認(rèn)，無(wú)需重新結(jié)算；關(guān)于原告是否完成工程及保修，該工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收，質(zhì)量合格，且驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已載明所完成的工程符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，履行了合同約定的內(nèi)容。證明甲公司已完成了全部工程。乙公司亦無(wú)證據(jù)證明通知過(guò)甲公司對(duì)工程進(jìn)行維修。因此，被告乙公司的該項(xiàng)辯稱理由，本院不予支持；被告乙公司辯稱，甲公司延誤工期，按照合同約定應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約金應(yīng)當(dāng)從工程款中扣減。本院認(rèn)為，由建設(shè)單位及被告共同簽章的《建設(shè)工程竣工結(jié)算備案表》，載明，實(shí)際開(kāi)工日期為2012年4月18日，實(shí)際竣工日期為2012年9月30日，根據(jù)合同約定的施工期限為90天計(jì)算，甲公司應(yīng)于2012年7月17日完工，甲公司遲延工期75天，甲公司在施工過(guò)程中，根據(jù)乙公司通知，甲公司完成了增加的造價(jià)為264381.3元工程量，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)延長(zhǎng)工期。原告甲公司要求被告乙公司支付工程款及利息的訴訟請(qǐng)求符合法律規(guī)定，本院予以支持；要求被告乙公司按日萬(wàn)分之三支付自2012年9月15日起至款項(xiàng)付清之日止的違約金的訴訟請(qǐng)求，本院認(rèn)為，原告甲公司未按合同約定施工期限完成工程，雖在施工中乙公司增加了造價(jià)264381.3元的工程，應(yīng)當(dāng)酌情延長(zhǎng)施工期限，但參照合同約定應(yīng)完成的工程造價(jià)與施工期限的比例，甲公司仍存在延誤工期行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙公司亦存在逾期付款的違約行為，故雙方各自承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。因此，甲公司的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條，第一百二十條、第二百七十二條、二百七十九條的規(guī)定，判決如下：

一、被告中國(guó)乙建設(shè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)，向原告甲科技集團(tuán)有限公司支付工程款524381.3元，并同時(shí)按中國(guó)人民銀行同期流動(dòng)資金貸款利率向原告甲科技集團(tuán)有限公司支付自2012年10月15日起至工程款實(shí)際付清之日止的利息（2012年10月15日至2013年10月30日以447094元為基準(zhǔn)數(shù)，即工程總價(jià)款的98%，3787093.67元-已付工程款3340000元；2013年10月31日至工程款實(shí)際付清之日止以524381.3元為基準(zhǔn)數(shù)）。

二、駁回原告甲科技集團(tuán)有限公司其他訴訟請(qǐng)求。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)10820元，減半收取5410元，由被告乙公司負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，按照不服一審判決部分請(qǐng)求的數(shù)額交納案件受理費(fèi)，款匯湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院，開(kāi)戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行襄陽(yáng)萬(wàn)山支行，戶名：湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院，帳號(hào)：17-451701040003656。上訴人也可以直接到襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院交費(fèi)。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審判員　　張耀承

二〇一六年四月二十五日

書記員　　周　芹

建設(shè)工程分包合同糾紛